當(dāng)前位置: 首頁 > 債務(wù)債權(quán) > 離婚債務(wù)債權(quán) >

      環(huán)球觀察:還有哪些情況工期可以依法順延呢?發(fā)包人變更設(shè)計(jì)工期可以依法順延嗎?

      2023-06-20 10:03:27 來源:法評(píng)網(wǎng)

      在建設(shè)工程施工過程中,工期的延誤有很多原因。從實(shí)踐來看,出現(xiàn)以下情形的,工期依法順延:工程量增加、發(fā)包人變更設(shè)計(jì)、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計(jì)圖紙等施工必需的資料、發(fā)包人未按約支付工程款、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當(dāng)、工程質(zhì)量鑒定以及不可抗力或其他因素,下面為您詳細(xì)介紹。

      1、工程量增加

      施工過程中,發(fā)包人時(shí)常要求承包人增加工程量,因而必然導(dǎo)致工期的增加。這種情形下,工期自然順延。

      2、發(fā)包人變更設(shè)計(jì)

      若在施工過程中,發(fā)包人變更設(shè)計(jì),則因發(fā)包人變更設(shè)計(jì)而導(dǎo)致承包人無法施工的期間應(yīng)當(dāng)從工期中扣除,即順延相應(yīng)的工期。

      3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計(jì)圖紙等施工必需的資料

      若發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計(jì)圖紙等施工必需的資料,導(dǎo)致承包人無法施工的,則從發(fā)包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發(fā)包人缺乏建設(shè)規(guī)劃許可證、施工許可證或其他原因?qū)е掠嘘P(guān)政府部門要求停工的,則停工期間應(yīng)當(dāng)從工期中予以扣除。

      4、發(fā)包人未按約支付工程款

      一般來說,當(dāng)事人在施工合同中均約定發(fā)包人按工程進(jìn)度支付工程進(jìn)度款。若發(fā)包人未按期支付工程進(jìn)度款,承包人有權(quán)停工,因此引起的工期延誤責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。

      5、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當(dāng)

      實(shí)踐中,通常存在發(fā)包人將部分工程如鋼結(jié)構(gòu)工程、消防工程、水電工程、空調(diào)工程等直接分包給他人施工,或者要求承包人分包給指定的單位施工的情形。然而在施工過程中,承包人與分包人之間可能因施工銜接不當(dāng)導(dǎo)致工期延誤,在此情形下,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的工期延誤責(zé)任。

      6、工程質(zhì)量鑒定

      根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條:建設(shè)工程竣工前,當(dāng)事人對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭議,工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。對(duì)工程質(zhì)量的鑒定可否作為順延工期的理由,主要以工程質(zhì)量是否合格作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。如果工程質(zhì)量經(jīng)鑒定是合格的,則應(yīng)將鑒定期間作為順延工期期間;反之如果工程質(zhì)量經(jīng)鑒定不合格,則工期不應(yīng)當(dāng)順延,承包人逾期竣工的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

      7、不可抗力或其他因素

      承包人在施工過程中如發(fā)生不可抗力因素,或者其他不可歸責(zé)于承包人的意外事件導(dǎo)致工期延誤的,承包人有權(quán)主張工期順延。比如發(fā)生地震、暴雨期間無法施工,工期順延。

      標(biāo)簽: 工期依法順延 工程量增加 發(fā)包人變更
      最近更新
      15037178970
      婚姻法
      結(jié)婚前你需要想明白這3點(diǎn) 婚前財(cái)產(chǎn)和婚后財(cái)產(chǎn)的問題一定要明白
      知道這些不止能在婚姻出問題時(shí)保護(hù)你 更能讓你少踩婚姻中的一些雷區(qū)
      如果你的另一半出軌了你要離婚嗎?如果離婚應(yīng)該怎么去做呢?
      夫妻之間發(fā)生爭執(zhí)之后多數(shù)人會(huì)選擇冷戰(zhàn) 這里的冷戰(zhàn)屬于冷暴力嗎?
      遭遇家庭冷暴力應(yīng)該怎么辦?這六種方式用以應(yīng)對(duì)家庭“冷暴力”
      家庭冷暴力與傳統(tǒng)的家庭暴力不同 面對(duì)家庭冷暴力應(yīng)該如何取證?
      究竟什么是家庭冷暴力呢?家庭冷暴力常見的特征都有什么呢?
      夫妻離婚財(cái)產(chǎn)如何分配?子女的撫養(yǎng)權(quán)應(yīng)該歸屬哪一方所有呢?
      子女的撫養(yǎng)費(fèi)具體有哪幾項(xiàng)呢?婚姻法離婚撫養(yǎng)費(fèi)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)是什么呢?
      婚姻法離婚撫養(yǎng)費(fèi)法規(guī)內(nèi)容是怎樣的?關(guān)于撫養(yǎng)費(fèi)的幾個(gè)問題是什么?
      知識(shí)糾紛
      1 哪些可以申請(qǐng)專利?專利可以同時(shí)多個(gè)人一起申請(qǐng)嗎?
      2 專利申請(qǐng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?申請(qǐng)不同類型的專利所需要的錢不同
      3 專利實(shí)施許可合同讓與人有哪些主要義務(wù)?專利實(shí)施許可合同與專利許可合同有什么區(qū)別?
      4 哪些情形實(shí)施專利強(qiáng)制許可?專利強(qiáng)制許可的前提條件是什么?
      5 專利無效的法律后果有哪些?專利的無效情形有哪些?
      6 專利駁回復(fù)審具體有多長時(shí)間?哪些情況下專利申請(qǐng)可能被駁回?
      7 發(fā)明專利權(quán)的保護(hù)期限是多少年?非專利發(fā)明人是否有專利申請(qǐng)權(quán)?
      8 侵犯專利權(quán)的賠償計(jì)算方式是什么?侵犯專利權(quán)的訴訟時(shí)效為多長時(shí)間?
      公司法
      企業(yè)改制的含義 有哪些方式?改制后國企員工屬于什么性質(zhì)?
      民營企業(yè)改制中的隱形債務(wù)問題 面對(duì)隱形債務(wù)問題應(yīng)該如何解決?
      旅行社經(jīng)營范圍變更的審核告知事項(xiàng) 旅游業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)
      企業(yè)無常加班是否可以匿名舉報(bào)?強(qiáng)制加班公司沒有加班費(fèi)怎么辦?
      企業(yè)清理欠款時(shí)應(yīng)注意什么問題?企業(yè)短期借款需要注意哪些事項(xiàng)?
      什么是中小企業(yè)集合票據(jù)和超級(jí)短期融資券?一起來了解一下吧!
      一人有限責(zé)任公司與個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的區(qū)別 這些知識(shí)你都知道嗎?
      有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓具體有哪些形式?來了解下這五種形式
      一人公司設(shè)立時(shí)應(yīng)當(dāng)注意的問題 一人公司的特征
      公司股東之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)稅基礎(chǔ)怎么確認(rèn)?公司股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓要符合什么要件?
      合同法
      客運(yùn)合同中旅客的權(quán)利義務(wù)一覽 主要包括這些內(nèi)容

      2022-09-01

      運(yùn)輸承攬合同司法解釋 運(yùn)輸合同中承運(yùn)人的義務(wù)有哪些

      2022-09-01

      裝修合同簽訂流程法律法規(guī)一覽 律師解答

      2022-09-01

      建筑工程承包人最主要的義務(wù)一覽 承包合同內(nèi)容介紹

      2022-09-01

      監(jiān)控安裝合同書的內(nèi)容格式介紹 一般包括這些條款

      2022-09-01

      委托書可以撤銷嗎 房屋買賣公證可否撤銷

      2022-09-01

      勞動(dòng)糾紛
      客運(yùn)合同中旅客的權(quán)利義務(wù)一覽 主要包括這些內(nèi)容
      運(yùn)輸承攬合同司法解釋 運(yùn)輸合同中承運(yùn)人的義務(wù)有哪些
      裝修合同簽訂流程法律法規(guī)一覽 律師解答
      建筑工程承包人最主要的義務(wù)一覽 承包合同內(nèi)容介紹
      監(jiān)控安裝合同書的內(nèi)容格式介紹 一般包括這些條款
      委托書可以撤銷嗎 房屋買賣公證可否撤銷

      法律解答網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2022 備案號(hào):京ICP備2022016840號(hào)-60  聯(lián)系郵箱:920 891 263@qq.com

      亚洲国产精品免费在线观看| 亚洲成人高清在线观看| 亚洲av无码久久忘忧草| 亚洲AV电影院在线观看| 超清首页国产亚洲丝袜| 亚洲JIZZJIZZ中国少妇中文| 综合偷自拍亚洲乱中文字幕| 亚洲国产成人AV在线播放| 99久久国产亚洲综合精品| 亚洲国产精品综合久久20| 亚洲伊人久久大香线蕉| 亚洲国产夜色在线观看| 亚洲一区二区三区不卡在线播放| 亚洲一区中文字幕在线电影网| 亚洲免费中文字幕| 亚洲综合av一区二区三区不卡 | 亚洲不卡中文字幕无码| 国产日韩亚洲大尺度高清| 久久亚洲高清观看| 午夜亚洲AV日韩AV无码大全| 老汉色老汉首页a亚洲| 亚洲视频国产视频| 亚洲综合丁香婷婷六月香| 亚洲无码一区二区三区| 亚洲av成人片在线观看| 国产精品亚洲色图| 国产乱辈通伦影片在线播放亚洲| 国产亚洲欧洲Aⅴ综合一区| 亚洲国产精品国自产拍AV| 91亚洲国产在人线播放午夜| 亚洲妇女水蜜桃av网网站| 99久久国产亚洲综合精品| 蜜臀亚洲AV无码精品国产午夜.| 亚洲AV无码之日韩精品| 亚洲综合国产一区二区三区| 久久久久久亚洲av成人无码国产| 91亚洲精品第一综合不卡播放| 精品久久久久久亚洲精品| 国产成人亚洲精品91专区高清| 中文字幕第13亚洲另类| 无码乱人伦一区二区亚洲|